工程合同范本大全（精选11篇）
工程合同范本大全 篇1
泳池设备供应及安装工程合同
会所泳池设备供应及安装工程合同
建设单位（以下简称甲方）：置业有限公司
承包单位（以下简称乙方）： 泳池设备有限公司
甲方委托乙方承建会所泳池系统工程，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方友好协商，同意签订以下合同条款：
一、工程内容及承包范围
1工程概括：
工程名称：会所泳池设备安装工程
合同名称：会所泳池设备安装工程施工合同
工程地点：会所工地
工程规模：建筑面积 m，
2承包内容：
2.1、会所泳池水处理设备、温控设备及附属配套设备供应及安装工程。
2.2、会所泳池水处理、池水温控设备相关的电气管线，给排水管线的安装。
2.3、泳池水质及水温的检验、调试。
注：1、给水：A、冷水与总承包单位提供的冷水供水口相接，具体位置见图。B、热水供水及回水接至锅炉房墙壁，并与锅炉房供水、回水口连接。
2、排水：排水接至地下室集水坑。
3、电：所有设备及附属设备的线管预埋，必要时的桥架安装，电线电缆安装，并引入甲方指定的配电箱或控制箱。
4、土建：所有设备安装所必须的开孔、预留孔和施工要求的管道开孔、防水封堵等。
5、原泳池池壁及池底现场甲方预留孔洞无法用上的，由甲负责防水封堵，乙方安装所有管道及阀门保温由乙方负责。
二、承包方式：
本工程承包方式为包人工（含定额政策调整）、包设备材料（含价格调整）、包机械、包工期、包质量、包安全（施工中发生的安全事故由乙方负责，与甲方无关）、包检验、2
包验收合格并交付相关资料。
三、合同工期
3.1、开工日期：开工日期暂定为X年XX月XX日，具体开工日期以甲方开工通知为准。
3.2、工期：合同工期总日历天数：（包括法定节假日计算的承包天数） 三、质量标准：合格，本工程以水质检测（符合国家游泳池卫生检验标准）等国家及行业制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。泳池水温控制为28±1C。
四、合同价款
4.1合同价款：
本工程合同总价为：￥元（含税固定总价）
大写人民币元整（大写）
4.2 价款约定：
⑴ 合同价款指甲乙双方在本合同中约定，甲方支付乙方按照合同约定完成乙方承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。
⑵ 本合同约定的价款为综合包干价，除经甲方批准的工程变更或经甲方确认的现场签证外，结算时一律不予调整。
⑶ 乙方在签订本合同前对本工程的全部招标文件、甲方认可的设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同条件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明了，在合同价款中已予以充分考虑。
⑷ 合同总价或单价中已包括了乙方为完成承建和质量保修责任的人员、材料、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工等可能发生的一切费用以及利润等。乙方承诺如有错漏，概由乙方负责。乙方在现场使用的水电费由乙方另行向总承包单位支付。
⑸ 按国家及政府规定由乙方缴纳的各种税金及其他费用已包含在本合同价款内，由乙方负责向相关部门缴纳。
⑹合同总价已包括了材料价格的市场风险，政策性风险及当地人工工资、当地定额人工工资的上调风险。
4.3、支付方式
4.3.1 合同签订生效后10内支付合同总价款的25%作预付款。
4.3.2 所有设备及材料到工地后15日内支付至合同总价款的70%。 0
4.3.3工程调试完成验收合格且竣工结算后的15日内，甲方向乙方支付至结算价款的95%，余5%的结算工程款作为质量保修金（保修期两年）。保修期满后支付，不计利息。
4.3.4 甲方可以以转帐支票方式支付本合同的任何工程款。
4.3.5 支付工程款项时，乙方必须向甲方提供符合当地税务部门要求的发票
4.3.6因本工程发生的违约金、罚款、赔偿金等所有费用，甲方可随时在应付工程款中予以扣除。
五、双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务：
1.1、使施工场地具备施工条件。
1.2、将施工所需水电等接至双方约定地点，保证施工期间的需要。施工及调试用水用电费用由乙方承担。
1.3 甲方建设的锅炉提供的热水温度为60C以上（含60C），热水压力≤1MPa，热水流量≥17.7m/h，冷水温度为X市自来水公司的市政管网供水温度。
1.4乙方进行水质调试，甲方需派泳池维护操作人员进行泳池日常打理（如投药、清洁等），同时接受乙方提供的免费培训。
1.5甲方或其委托的监理负责现场的配合管理和协调工作，监督检查工程质量、隐蔽工程的验收，负责设计问题的处理和工程变更的签认。
1.6 根据合同约定，对本工程发出工程变更要求或进行现场签证。
1.7 按合同约定的方式，按时向乙方支付工程预付款、工程进度款，及时办理工程结算和结算款的支付。
1.8 及时组织竣工验收，办理竣工、结算、移交等手续。
1.9 向乙方提供设计施工图纸或监理认为必须向乙方提供的技术资料、数据、图纸等。
1.10 可随时到乙方的制作工厂对产品或配件质量进行检查。
1.11 乙方在施工过程中，如出现重大的质量问题或进度不能满足甲方要求时，在甲方书面通知乙方10天内，如乙方仍无明显改进，视为乙方违约，甲方有权解除本合同。
1.12 乙方违反合同约定，甲方有权按本合同约定对乙方进行违约索赔。如在证据充分的情况下，该项违约金经甲方和监理确认后即可生效。
2、乙方的权利及义务
2.1 乙方负责办理本工程的开工许可手续，缴纳相关的规费。
2.2 按发包方及总包方的要求组织施工，并在合同签订后提供3份会所泳池设备施工300
图，同时提供电子版图。尽管有监理或发包方的批准，乙方应对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。
2.3 本项目图纸由乙方设计，乙方设计的图纸要求必须满足国家及地方的规范要求，并达到甲方的功能要求。如因乙方设计的图纸不能满足甲方的功能要求或国家及地方的规范要求，乙方承担全部责任，工期不得顺延。因以上原因造成设计重新调整而增加的设备、材料及施工等所有费用，全部由乙方承担，如给甲方造成损失的，乙方承担甲方因此造成的全部损失。
2.4 提交进口设备的报关单复印件、原产地证明书原件、商检证胆等相关证明、工程竣工图纸及有关验收报告。
2.5 乙方应按合同规定以及规范、设计的要求，精心组织施工，按时完成本合同工程及其保修并达到合同约定的'质量标准，并不得影响发包方的正常施工需要及工程进度。为此，乙方应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它物品。乙方对自己的施工队伍、现场、原材料、设备实施管理；负责材料质量，在施工过程中，做好施工记录和各项施工技术资料，做到与工程进度同步，竣工结束后15天内提供完整的竣工验收资料。
2.6乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，有责任对工程设计、技术规范与补充技术规范、图纸或其他资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在其有关的单项工程开工前及时书面通知监理单位，否则对有经验的乙方应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失，乙方应承担相应的责任。
2.7 乙方应该严格遵守与执行甲方或监理就涉及该工程实施的任何事项所作的指令，无论这些事项在合同中写明与否。
2.8 在实施和完成本合同的整个过程中，乙方应该：
⑴ 充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁；
⑵ 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理或有关主管部门要求时，应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施并承担相关费用；
⑶ 采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成的人身伤害或财产损失并承担相关费用。维持现场清洁、道路畅通。设备材料堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施，做到工完场清；
⑷ 按主管部门对安全、文明施工的有关规定，办理相关手续，采取相关措施并承担相
工程合同范本大全 篇2
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合室内装饰装修工程施工的特点，双方在协商一致的基础上，就发包方的室内装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
第一条工程概况
1.1工程地点：
1.2工程内容及做法（室内装饰装修工程施工项目预算表）。
1.3工程承包方式：双方商定采取下列第（1）种承包方式。
（1）承包方包工、包料；
（2）承包方包工、部分包料；
（3）承包方包工、发包方包料（发包方提供装饰装修材料明细表）。
1.4工程期限______个工作日，开工日期________年____月____日，竣工日期______年________月________日。
1.5合同价款：本合同工程造价为（大写）：,小写：元。本价格为装饰工程预算书
第二条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第（2）种方式提供：
（1）发包方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份（详见装饰装修工程设计图纸）；
（2）发包方委托承包方设计施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份（详见装饰装修工程设计图纸）；
第三条发包方义务
3.1开工前____2____天，为承包方入场施工创造条件。包括：清理施工现场，以不影响施工为原则；
3.2提供施工期间的水源、电源；
3.3负责协调施工队与周边邻居之间的关系；
3.4不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；
3.5参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。
第四条承包方义务
4.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；
4.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；
4.3保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第五条工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议（或变更项目预算表），同时调整相关工程费用及工期。
第六条材料的提供
6.1由发包方提供的材料、设备。发包方应在材料运到施工现场前通知承包方，双方共同验收并办理交接手续；
6.2由承包方提供的材料、设备（承包方提供装饰装修材料表），承包方应在材料运到施工现场前通知发包方，并接受发包方检验。
第七条工期延误
7.1对以下原因造成竣工日期延误，经发包方确认，工期相应顺延：
（1）工程量变化和设计变更；
（2）不可抗力；
（3）发包方同意工期顺延的其他情况。
7.2因发包方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包方承担，工期顺延。
7.3发包方未按期支付工程款，工期相应顺延。
7.4因承包方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包方原因造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的，返工费用由承包方承担。
第八条质量标准：
双方约定本工程施工质量标准：，施工过程中双方对工程质量发生争议，由洛阳市装饰办对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包方承担；经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包方承担。
第九条工程验收和保修
9.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
（1）水电施工改造完工，开关插座定位验收；防水层经48小时试水不漏；
（2）泥工粉砌新墙完毕，墙、地砖铺贴完工；
（3）木工吊顶，木制品完工；
（4）全部工程完工。承包方应提前两天通知发包方进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。
9.2工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单（室内装饰装修工程验收单）。在工程款结清后，办理移交手续。
9.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为十二个月，十二个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位提供的设备，工程项目收费维修。
第十条工程款支付方式
10.1合同签定后，发包方按约定向承包方预付工程款总价的70%,即；随进度到批刮墙面前付到工程款25%，即；剩余5%，即工程验收后付清。
10.2工程验收合格后，承包方应向发包方提出工程结算，并将有关资料送交发包方。发包方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单（室内装饰装修工程验收单）并签字。
10.3如甲方需要发票，工程款全部结清后，承包方向发包方开具正式统一发票（税金另计）。
第十一条违约责任
11.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
11.2未办理验收手续，发包方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包方负责。
11.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
11.4发包方未按期支付每次工程进度款的（验收签字三日内），每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元，七天后乙方可中止合约。
11.5由于承包方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金发包价2‰元。
第十二条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：
（一）提交洛阳市装饰办处理。
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十三条几项具体规定
工程施工中产生的垃圾，由承包方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。
第十四条其他约定事项：
_______________.
第十五条附则
15.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
15.2本合同签订后工程不得转包。
15.3本合同一式____贰____份，双方各执___壹___份。
15.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
承包方（签字）：
发包方（签字）：
年月日
工程合同范本大全 篇3
甲方：
乙方：
工程项目建设需要，现委托 落实并促成委托人 签订该项目承包合同，一旦委托方及其指定的中标公司签订该项目承包合同，并收到工程造价总额10%预付时，即视为居间成功生效。
根据《合同法》有关规定，本着有偿服务的原则，一旦签订项目承包合同，委托人同意按如下方式向居间人支付居间费。
一、支付金额：按承包该项目结算时的总工程量总额7%计算。
二、支付方式：委托人在收到甲方预付款当日付居间人工程量总额2%。其后每期收取工程进度款时付给居间5%，并扣除每笔款税金。
三、本《居间协议》不可撤销、不受时间限制而失效，不受委托人签订协议中缔约双方的违约纠纷影响，委托人对该居间费负有全部的法律责任，居间方不承担任何与项目承包合同相关的连带责任，委托人对此《居间协议》以及居间项目内容负有保密的义务。
四、此《居间合同》具有劳务合同的同等法律效力，居间成功后，委托人如不履行本协议约定的支付报酬义务，需承担违约责任，违约金为1.1亿元人民币（壹亿壹仟万元人民币）。居间人可向委托人的协议通过甲方从工程款中直接扣除居间费给居间人，对此委托人无异议，居间人可向有管辖权人民法院提出强制执行等措施。
五、中标方与委托人签订工程施工分包合同，委托人收到工程总造价金额10%预付款时，居间合同有效，不收到工程预付款项居间合同无效。
六、工程量总额计算方式：按委托人竣工结算完成工程量计算总造价。
七、在办理承包工程合同期间，委托人与居间人各自负担自己费用。
八、工程竣工结算标准：按最新国家高铁铁路工程预算定额结算不下浮，签约时若下浮，居间费按工程总量7%计算无效，双方另签订补充协议执行。
九、本《协议书》一式两份，委托人、居间人各执一份；作为向委托人领取居间费凭证。
十、本《居间合同》自双方签字之日起生效法律效力，至居间费支付完毕后失效。
十一、未尽事宜，居间合同执行过程中出现新问题，双方再签订补充协议执行。
甲方：_____________________(盖章)乙方：_____________________(盖章)
法定代表人：_____________________法定代表人：_____________________
身份证号：_______________________身份证号：_______________________
联系电话：_______________________联系电话：_______________________
日期：___________________________日期：___________________________
工程合同范本大全 篇4
甲方（开发商）：
乙方（建筑商）：
依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作事项协商一致，订立本协议，具体要求如下：
一、工程概况
工程名称：工程地点：
二、工程合作方式
甲方必须具有本工程的商品房开发用地及相关的一切合法手续，具有商品房建设开发的一切合法手续，并向乙方提供这些手续。乙方全额垫资建设本工程。此工程所开发的所有房屋出售后所得款项的`纯利润双方各占百分之五十（税后款）。
三、合同工期
自年 月 日止年 月 日。
四、适用法律、标准及规范
《合同法》、现行《施工规范》、《验收规范》和有关执行标准及规范。
五、结算方式：
每出售一栋房屋后，将所得的款项的纯利润的百分之五十分别汇入甲乙双方指定的账户（此款为税后款）。
六、安全施工、文明施工。
甲方必须有现场安全施工管理机构，配备专职安全员。乙方在施工过程中，必须遵守操作规程，搞好安全生产、安全施工，保证人员的人身安全，独立承担大小安全事故和其他责任事故的责任。乙方必须精心组织，加强现场管理，做到文明施工，每天做到工完场清。
七、工程变更
组织施工中，如必须变更设计，以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。
八、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
工程竣工后，经双方协商确定验收时间，组织竣工验收。验收合格后，由乙方负责养一年内的维修、保养，费用由承包人负责。一年后无明显质量问题，验收合格后，办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。
九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
十、本合同一式四份，双方各执两份。
十一、本合同自双方签字盖章后生效。
甲方（开发商）： 乙方（建筑商）：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日
工程合同范本大全 篇5
发包方（简称甲方）： 身份证号码： 承包方（简称乙方）： 身份证号码：
根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：
一、工程地点：
______________________
二、工程承包方式：
________________________
乙方负责的材料有：
________________等，其他材料则由甲方负责。
三、工程期限： 天。
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
四、 工程承包费用：
币 元整（小写 元）。 除此之外，甲方不再向乙方支付任何费用。
五、 支付方式：
1、乙方进场施工之日，甲方向乙方预付币 元整（小写￥ 元）；
2、乙方完成全部装修施工后，支付进度款币 元整（小写￥元）；
3、全部装修施工完成后 天内，甲方支付余款币 元整（小写￥ 元）。
六、其他约定：
1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购装修材料；
2、甲方应按合同约定及时付款，否则按200元/天支付违约金；
3、乙方自行准备好施工所需器械工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现偷工减料或者质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担；
4、乙方不得浪费、挪用甲方的装修材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失；
5、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。如因甲方不及时付款、装修材料延误或新增施工内容等甲方原因而延误工期，乙方不承担违约责任；
6、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年，双方应验收合格签字后，即填写工程保修单。
七、房屋装修乙方承包负责的内容及材料：
_________________________________________
本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。
甲方（签字）： 乙方（签字）
时间： 年 月 日 时间： 年 月 日
工程合同范本大全 篇6
甲方：
乙方：
甲方为工程为___库房，房顶，起脊扣红瓦工程。其工序为：拆瓦条、水条——换破漏网板——铺油毡——钉瓦条、水条——扣红瓦。
一、甲方工程由乙方___队来施工完成，乙方认真完成工程，保证工程质量，安全工作由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。
二、关于材料进入后一次料负清各种料款，为____左右。
三、此工程价格为___元/平方米，按实际工程面积计算。
四、工程完工后，双方检查无误后，一次性付清其余工程款。
五、工程材料送到后，甲方亲自点数并鉴字验收，材料丢失为甲方负责赔偿。
六、施工期限为__天，特殊天气除外。
七、以上工程价格不包括换网板，根据网板用量多少，按___元/平方米进行补加！
八、主材油毡为____，红瓦为___红瓦，瓦条、铁钉。
鉴字有效
甲方：
乙方：
_____年_____月_____日
工程合同范本大全 篇7
编号公物（01）号 发包方（全称）：
承包方（全称）：
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及其有关法律、行政法规、遵循法律、自愿、公平和诚信的原则，双方就广西北海市合浦公馆宏冠物流三号码头建设土石方工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：合浦公馆宏冠物流三号码头土方填海工程
工程地点：北海市合浦县公馆镇盐田村
工程内容：土石方填海建设工程
第二条 合浦县公馆宏冠物流码头土石方填海建设工程
合同工期：七个月。工期从开工之日起算。
开工日期：甲方按要求修建好10米宽临时道路和修建好具备入住条件临时设施后，乙方人员、机械、车辆进场，并正式开工。
第三条 质量标准
工程质量标准：合格
第四条 合同工程量及价款
合同工程量：200万立方米﹤暂定﹥
单价：承包内容：包括挖土、运输、粗整平)
暂定总金额： 叁仟陆佰 万元人民币
第五条 承包人与发包人履约的权力与责任
1、发包方与承包方达成协议，以本合同签订的工程发包给承包方为准；承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工并承担工程安全和保证施工的质量。
2、发包方要求承包方工程作业内容：承包方将土方挖运到发包单位批复的红线图指定的填海区域内。按照发包方相关文件指定的地点堆放填海、平整；土石方以实施计算为准，在整个填海过程中严格按照发包方提供图纸进行填海作业。发包方指定工程区段：合浦县公馆镇压盐田村宏冠物流码头。
3、发包方工程地点：广西北海市合浦县公馆镇盐田村。
4、承包方积极按照发包方指定的规章制度进行作业；发包方已安置好进场前水、电、路三通及休息场地。
5、承包方在施工过程中如遇当地农民纠纷，全部由发包方协商解决。
6、承包方在施工过程中如由发包方手续不合法、手续未完善而造成的经济及法律责任则与承包方无关；并有权要求发包方负责和承担相关法律责任。
7、承包方在施工过程中如因发包方造成的停工损失每天的赔偿标准：挖机为1000元、装载车为300元、推土机为500元、人工为60元。
8、工期延期，因人力不可抗拒（雨天、地震、洪水、路阻）及甲方原因顺延工期，双方签证。
9、填海围堰：回填区域为浅海区，甲方应该协调建设方在浅海区外边线建块石围堰，防止施工过程中台风及海潮影响对回填土产生流失。如不建围堰，回填土流失甲方负责，双方测量核实、签证确认。
10、乙方承诺：乙方与达成机械、车辆租用协议（附协议书），现场管理及大部分施工人员由部队人员组成。
第六条 发包方和承包方的义务
1、承包方进场后，按发包方指定的场所作业，一切费用自理。
2、承包方在施工过程中要严格按照国家《安全生产法》组织施工，严禁违纪违章、违规操作。若因承包方安全事故导致停工行为给发包方造成直接、间接的经济损失，承包方负责全部赔偿（包括施工期间发生的伤亡事故，一切经济损失由承包方承担）。
3、承包方在施工过程中根据施工任务按时完工，自行调整机械设备和工人，费用自理。
第七条 工程款项验收、结算方式
1、支付乙方进场费用30万，进场费在第一期10万方土方工程款中扣除。
2、发包方与承包方签订合同后，第一期10万方以80%的工程款结算，另20%的工程款作为合同保证金（承包人施工结束后五个工作日内由发包人退回给承包人），此后承包方工程款以每10万方为一个单位100%与发包方进行结算，双方测量确认后在5个日历天内支付乙方。
3、土方量验收。在工程开工之前，双方对回填区域按测量规范进行测量，回填高度由GPS测杆测定，测杆插至硬土层，沉降量测定由预埋的沉降观测点测定，土方量 = 回填面积×（回填高度 + 沉降量）。
4、油料。甲方负责提供土方施工所需价位合理的油料，油料款在每期土方款中扣除。
第八条 违约责任
1、发包方如不能按时支付工程款导致承包方停工，其人工、机构材料等损失的全部费用由发包方负责，延期一天支付赔偿金3000元，最多不超过50万。
2、承包方如不能按发包方下达的施工方案按质量按时完成，发包方则有权解除承包方合同，双方结清工程款后承包方退场。
第九条 解决争议纠纷
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人切、商解决，协商不成的，按下列二种方式解决：
1、提交合同签约所在地仲裁委员会仲裁；
2、依法向工程项目所在地人民法院起诉。
第十条 合同生效
本合同共四页一式两份，发包方与承包方各执一份，双方法定代表人或授权委托人签字、盖章生效。
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
发包方（公章）：
法人或委托代理人（签字、盖章）：
电话：
开户银行：
账号：
承包方（公章）：
法人或委托代理人（签字、盖章）：
电话：
开户银行：
账号：
年 月 日
工程合同范本大全 篇8
甲方（委托方）：
乙方（服务方）：
签约地点：
签约时间：________年____月____日
根据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，就甲方委托乙方进行节电工程一事，经双方友好协商，达成一致意见，特签订本合同。
一、节电系统工程内容
1、甲方委托乙方根据甲方的实际用电情况向甲方提供节电系统工程服务为甲方达到节电的目的。
2、所需安装设备及价格如下：
设备名称型号数量单位单价（元）小计（元）
节能改造费5%1批
异地安装费2%1批
总计人民币（元）
二、工程总价
本合同乙方所提供节电设备及节电改造服务费共计人民币：元。以上报价为深圳提货价(含普通销售发票)，可代办运输，运费由甲方支付。
（大写：人民币拾万仟佰拾元整）。
三、试机的安装及相关约定
通过对甲方用电情况的综合分析，为确保甲方经过节电改造后能够达到≥%的节电目标，乙方须向甲方提供如下节电设备进行节电改造测试：
设备名称型号数量单位单价（元）小计（元）
节能改造费5%1批
异地安装费2%1批
总计人民币（元）
1、试装设备的所有权约定
本协议书的所有试装设备在试装期间为乙方所有。
2、试装验收测试程序
试装设备安装完成后，乙方向甲方提供验收资料文件和书面验收申请，甲方接到乙方的书面验收申请起运行节电设备七天进行性能测试，并书面签字确认测试结果。
3、试装验收测试方法
节电效果:
双方都同意按如下方法进行验收测试，节电设备安装完成之后，在负载不变的情况下，记录电表读数
1，让负载运转小时整的时候再记录电表读数
2，2-1
1，1是没有装节电设备时的小时耗电量，双方将此数记录于测试验收表上，由双方代表签字确认。在相同的负载条件下，把节电设备接通，记录电表读数
1，让负载运转小时整的时候再记录电表读数
2，2-1
2，2是安装节电设备后小时的耗电量，双方将此数值记录于测试验收表上，由双方代表签字确认。
稳定性测试：
在保证测试设备正常运作的基础上，进行节电设备七天的试运行,若测试期中
（1）稳定；
（2）不影响甲方正常用电；
（3）安全；则视为合格。
4、试装验收测试标准
双方同意把本协议第六条中的1和2两个值作为测试计算的基准值，节电百分比计算公式为：
（1-
2）247;1215;100节电率
上述计算所得之百分比数值为节电效果。
5、试装验收测试合格后有相关约定
经双方验收测试后，若经乙方安装兴发节电设备进行改造的甲方用电设备节电率≥%，在双方测试验收____日内甲方则需履行本协议之第四款。否则，乙方有权要求甲方按节电改造试装设备总价款的30%向乙方支付违约金，作为甲方对乙方损失的补偿。
四、付款方式
正式全面安装前甲方需先支付总工程款50%作为预付款，乙方在收取预付款后45天内进行全面节电改造工程并完工，全面节电改造工程全部完工经甲方验收后____日内再付工程款45%，余款5%于________年保修期满后付清。
六、双方义务
甲方义务:
1、按工程要求负责提供相关的资料和用电历史数据；
2、按工程要求提供施工条件和机器安装环境（防高温、防雨水、防破坏）；
3、在乙方安装调试过程中，安排专人配合乙方工作；
4、甲方用电负载应以签约时之用电负载为限。甲方如需增加用电负载（设备），需事先知会乙方，甲方擅自增加节电设备负载而超过节电器容量所造成的一切损失由甲方承担，乙方不负任何责任。
五、乙方义务:
1、根据甲方要求制定节电改造工程施工计划，提交甲方确认；
2、按约向甲方交付节电设备，并按计划进行安装；
3、节电改造完毕，乙方保证甲方经乙方安装节电设备进行改造的甲方用电设备节电率≥%节电效果；
4、自甲方验收合格之日起，乙方对节电设备主件提供保修年的服务承诺。
六、验收标准和方式
1、设备安装完成后，乙方向甲方提供验收资料文件，给予甲方验收，若发现设备规格、质量不符时，应在三天内书面通知乙方。
2、甲方接到乙方的书面验收申请后三天内应安排人员进行验收并予以书面签字确认；甲方接到乙方的验收请求后三天内未验收或无异议，应视为验收合格。
七、售后服务
1、甲方负责节电设备的保管和使用；
2、若因甲方之不当使用或其它人为因素而造成损坏，由乙方负责修复，修复费用由甲方承担；
3、方必须负责做好产品售后服务工作。对于保修期内的设备故障，由乙负责修复。保修期之外的设备故障，由乙方负责维修，并收取相应的维修费。
八、违约责任
1、若因乙方提供的设备质量原因给甲方造成直接经济损失，由乙方负责赔偿甲方的相应损失。
2、如果甲方不能按时支付工程款项，乙方有权收回设备，有权单方面解除合同，并赔偿乙方因此而造成的经济损失（按总工程款30%赔偿）。
九、争议的解决
凡在执行本合同过程中所发生的39;争议，均由双方协商解决。若协商解决不成的，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
十、其他
1、本合同自双方盖章签字之日起生效。本合同未尽事宜，须经双方共同协商做出补充规定作为本合同附件，补充规定与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
地址：
地址：
代表：
代表：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号
工程合同范本大全 篇9
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据贵州XX公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、工程内容及承包方式
1、工程内容：
2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价215;设计方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。
二、工程价款的支付方式
1、工程价款的支付方式：
1.1、预付款：甲、乙双方签订合同后____日内，甲方预付合同工程安装费的20%
1.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期________年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
1.3、保修条款：本工程保修期为________年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
1.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南XX公司、贵州XX公司下发的(1999)191号文(关于农村电网建设与改造技术原则)、(____省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则)、(____省农村电网建设与改造的基本技术要求)，及贵阳供电局下发的(10配电线路实施技术规范)、(低压配电技术规范)施工验收。
2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
四、设备、材料供应与清理
1、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
2、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
3、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。
4、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
5、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：
①责令乙方立即停止施工，
②不付乙方工程款，
③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它
争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
1、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
2、未尽事宜，双方另行协商。
3、附则：。
甲方(签章)：
乙方(签章)：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人(签名)：
委托代理人(签名)：
________年____月____日
________年____月____日
工程合同范本大全 篇10
游泳池承包合同
甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在自愿、平等的基础上，经友好协商，就乙方承包甲方所服务的 小区游泳池进行经营一事达成如下协议。
一.合同期限：
自 20xx 年 07 月 1 日至 20xx 年 10 月 1 日止。
二.服务范围及承包方法：
1.乙方向甲方承诺，租用该游泳池作为教学与对外经营性游泳使用，包括泳装泳具的外卖。并遵守国家和本市有关游泳池使用和物业管理的规定。
2.乙方保证，在租用期内未征得甲方书面同意以及按规定须经有关部门审批核准前，不擅自改变上款约定的使用用途。
三.合作费用
1.游泳池水电费由乙方自负。每度电价￥ 元，每吨水价￥元。
2.乙方支付甲方期间承包金壹万元（￥元）和风险责任金(￥元）。
3.合同签订后，乙方于每年6月30日前付清当年承包金和风险责
任金 ，否则甲方有权拒绝乙方进场。每年关闭游泳池后，经甲方核查无设施、设备损坏或其他责任、纠纷等问题，甲方将风险责任金无息退还乙方。
4.乙方在经营游泳池期间产生的水、电费用于当月25日前到物业中心缴纳，逾期则甲方有权停止乙方的水电供给。
四.双方权利义务
1.甲方允许乙方开池期间在游泳池范围内销售游泳用品，为业主提供方便。乙方不能强行推销，销售纠纷由乙方自行解决。
2.甲方应按约定为乙方提供游泳池及相关配套设施和经营条件，保证乙方正常经营。
3.承包期间游泳池售票、维持秩序、保证游泳人员生命财产安全、环境卫生由乙方负责。开池期间池内产生的纠纷及其他责任事项由乙方负责解决，甲方有义务协助乙方协调。
4.经营期间，乙方工作人员应遵守小区物业管理规定，服从管理处的正常管理。
5.乙方给予管理处每月20张/月的免费票。
6.游泳池收费按附件（收费标准）与管理处协商决定。
7.游泳池经营过程中必须购买意外保险，费用由乙方承担。
8.乙方在游泳池经营期间需遵守甲方的管理制度，且保证良好的服务态度和服务质量。
9.乙方在经营期间，出现的安全事故由乙方承担。
10、合同期满后，在相同条件下，乙方具有优先续签合同的权利。
五、其它：
1、本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
2、未尽事宜，由双方友好协商解决。
附件：游泳池开放时间及标准
1、 每年6——9月视天气情况开业。
2、 每天：09:00—10:00
15:00—19:30
3、收费标准
游泳池票价：次票元 月票 元/30次
月票按人计次，不限人数，30次用完为止，有效期为每年开池日至关池日
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
单位地址：单位地址：
联系电话：联系电话：
日期：年 月 日日期：年 月 日
工程合同范本大全 篇11
合同范本1
甲方： (以下简称甲方
乙方： (以下简称乙方)
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》及相关法律、行政法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山东女子学院教职工宿舍7号楼1单元201室、401室三个卫生间和201室外墙维修事项协商一致，订立本合同。
一、工程项目:
二、承包方式: 乙方按照甲方要求包工包料对维修项目进行施工。
三、质量标准:施工质量双方同意参照《济南市建设工程管理条例》 的规定，卫生间、外墙防渗漏的保修期为5年，保修期内因质量原因所产生的材料费、人工费均由乙方承担。
四、施工期限:XX年4月4日做卫生间渗水修复，4月9日前做完外墙渗水修复。
五、工程造价：甲方按照卫生间400元/个，三个卫生间，合计1200元;外墙防水40元/m2,需做50 m2,合计XX元。以上费用共计叁仟贰佰圆整。
六、付款方式:工程完工后,经甲方验收,如符合以上施工项目和设计要求,先付贰仟柒佰元，伍佰元作为质保金，两年后支付。
七、本合同一式两份,甲乙方各执一份,具有相同法律效力。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
甲方：
代表：
日期：
乙方：
代表：
日期：
合同范本2
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据双方签订的《_______项目户内精装修总承包工程施工合同》，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充协议：
一工程质量保修范围和内容：
1、乙方在质量保修期内，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围;不属于乙方责任(例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等)，但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。
二.工程质量保修期：
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。
三.保修金支付：
本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续;支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。
四.保修要求条款：
1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真记录，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。
2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员(具体数量根据现场实际需要另行确定)在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。
3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。